Скачать договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации. Договор технического обслуживания систем пожарно-охранной сигнализации

Договор на обслуживание пожарной сигнализации – разновидность соглашений о возмездном оказании услуг. Правовые отношения между заказчиком и исполнителем в этом случае регулируются главой 39 ГК РФ, а также законом «О защите прав потребителей». Грамотно составленный договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации (образца 2019 года) защищает обе стороны сделки: заказчику он позволяет платить только за качественно выполненную работу, а исполнителю – вовремя получать вознаграждение.

Как составить договор на обслуживание пожарной сигнализации

Главная цель регулярного техобслуживания – поддержание оборудования в исправном состоянии. Пожарная сигнализация относится к важным элементам системы защиты помещения, поэтому ее профилактику и починку следует доверять только специализированным компаниям. Договор на обслуживание пожарной сигнализации, как правило, заключается на продолжительный период: год, два, три. Чтобы иметь возможность пользоваться услугами специалистов при первой необходимости, в текст соглашения следует добавить условия проведения разовых мероприятий.

Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации должен состоять из таких пунктов:

  • предмет сделки (диагностика, техническая поддержка, ремонт, замена деталей, настройка и т.д.);
  • стоимость каждого вида работ и общая смета;
  • перечень обязанностей каждой стороны;
  • санкции за невыполнение условий (пеня за смещение сроков, штрафы за нарушения);
  • порядок досрочного расторжения договоренности;
  • форс-мажор;
  • дополнительные условия.

Как можно подробнее в тексте документа следует описать порядок предоставления услуг. Стандартный образец договора на ремонт и обслуживание пожарной сигнализации включает такой перечень работ: осмотр оборудования (оценка технического состояния по внешним признакам), проверка работоспособности (тестирование), профилактика (очистка, смазка, замена деталей и планово-предупредительные работы).

Дополнительные условия в договоре технического обслуживания пожарной сигнализации

Защитная система, как и любое другое оборудование, может выйти из строя внезапно. Поэтому в соглашении следует указать, что исполнитель обязуется не только выполнять плановое обслуживание, но и реагировать на заявки заказчика в остальное время. В образец договора на техническое обслуживание пожарной сигнализации желательно вписать, в какой срок исполнитель должен обработать запрос и восстановить работоспособность приборов.

Важно: если вы хотите, чтобы техобслуживанием оборудования занимались исключительно специалисты компании-исполнителя, добавьте в документ пункт о запрете на привлечение к выполнению задания третьих лиц.

Чтобы скачать готовый договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, заполните гибкий шаблон, который разработали наши юристы. Привести документ в соответствие с индивидуальными требованиями можно всего за несколько минут.

С этим шаблоном часто используют:

ДОГОВОР N ___

на техническое обслуживание систем

охранно-пожарной сигнализации

г. Сергиев Посад «___» __________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Георгий» , именуемый в дальнейшем «Заказчик », в лице Директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Посад СБ», действующее на основании лицензии № 2 / 018__ от «___» __________ 20__ года, выданной Главным управлением Государственной противопожарной службы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Гагарина Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации (далее – Сигнализация), установленных на объектах Заказчика. Местонахождение объектов перечислено в прилагаемом к договору перечне (Приложение № 1).

1.2. Техническое обслуживание проводится с целью поддержания систем охранно-пожарной сигнализации в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации.

1.3. До принятия сигнализации Заказчика на техническое обслуживание, Исполнитель принимает на себя обязательства в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента вступления настоящего Договора в силу провести работы по обследованию объектов с целью определения ее состояния. По результатам обследования составляется Акт обследования сигнализации (Приложение № 2). На сигнализацию, находящуюся в неработоспособном состоянии, оформляется дефектная ведомость, на основании которой составляется смета на работы по ремонту сигнализации. Работы по ремонту сигнализации выполняются по отдельным договорам.

2. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1. Техническое обслуживание сигнализации осуществляется ежемесячно.

2.2. Техническое обслуживание сигнализации включает в себя следующие работы:

Проверку работоспособности сигнализации;

Контроль технического состояния сигнализации;

Проверка соответствия сигнализации, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

Ликвидация последствий воздействия на сигнализацию неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

Выявление и устранение причин ложных срабатываний сигнализации;

Определение предельного состояния сигнализации, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной.

Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания сигнализации.

2.3. Обо всех выявленных случаях сбоев в работе сигнализации Исполнитель обязан сообщить представителям Заказчика для принятия необходимых мер.

2.4. Техническое обслуживание сигнализации осуществляться Исполнителем своими силами.

2.5. В случае возникновения отказа в работе сигнализации по вине Заказчика все расходы, понесенные Исполнителем по восстановлению работоспособности сигнализации, оплачиваются Заказчиком дополнительно по выставляемому счету.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

Обеспечивать технически грамотную эксплуатацию сигнализации.

  • к моменту начала выполнения работ по техническому обслуживанию обеспечить свободный доступ Исполнителя к сигнализации.
  • информировать Исполнителя о дефектах, выявленных в процессе эксплуатации сигнализации.

Своевременно производить оплату всех оказываемых Исполнителем услуг в соответствии с условиями настоящего Договора;

Выполнять требования «Правил пожарной безопасности в РФ».

3.2. Исполнитель обязан:

Ежемесячно производить техническое обслуживание сигнализации;

Соблюдать внутри объектовый режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие у заказчика

  • производить технический осмотр сигнализации;
  • производить регламентные работы, предусмотренные инструкцией по эксплуатации сигнализации;
  • производить консультации по порядку эксплуатации сигнализации.

Ежемесячно предоставлять счет на оплату работ по техническому обслуживанию сигнализации.

4. Финансовые взаимоотношения Сторон

4.1. Стоимость работ по техническому обслуживанию сигнализации одного Объекта составляет 3 000 руб. 00 коп. (Три тысячи рублей 00 копеек) в месяц, включая НДС – 18%, что составляет 457 руб.63 коп. (Четыреста пятьдесят семь рублей 63 копеек).

4.2. Стоимость работ по техническому обслуживанию сигнализации по настоящему договору составляет 3 000 руб. 00 коп. (Три тысячи рублей 00 копеек) в месяц, включая НДС – 18%, что составляет 457 руб.63 коп. (Четыреста пятьдесят семь рублей 63 копеек)

4.3. Оплата услуг по настоящему договору производиться Заказчиком ежемесячно, в безналичном порядке, на основании подписанного сторонами Акта оказанных услуг, в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения заказчиком счёта и счёта-фактуры от Исполнителя.

4.4. Исполнитель имеет право в течение срока действия настоящего Договора корректировать стоимость технического обслуживания, но более одного раза в год. Заказчик вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления его Исполнителем о решении скорректировать стоимость технического обслуживания отклонить предложение Исполнителя и досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, оплатив оказанные в текущем месяце по день расторжения Договора по ценам последнего расчетного месяца. В случае принятия предложения Исполнителя, новые условия договора оформляются дополнительным соглашением.

5.Действие Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует один год. Если по истечении срока действия настоящего Договора оказание услуг продолжается, и ни одна из Сторон не заявила письменно о его расторжении, договор считается пролонгированным, т.е. заключенным на оче­редной срок, равный продолжительности указанного в настоящем пункте срока и на тех же условиях. Количество пролонгации не ограничено.

5.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут в следующих случаях:

По истечении срока действия, если настоящий Договор не был пролонгирован.

Досрочно:

а) по соглашению Сторон;

Заказчик _________________Исполнитель _________________

б) по инициативе одной из Сторон - с обяза­тельным письменным уведомлением об этомдругой Стороны не менее чем за 15 суток до расторжения настоящего Договора;

в) в иных случаях, предусмотренных законода­тельством Российской Федерации.

6.Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе, касающиеся объема оказы­ваемых услуг, совершаются по инициативе одной из Сторон, с уведомлением об этом за 15 суток другой Стороны, только при взаим­ном согласии Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением.

7.2. Договор и все приложения к нему подписываются обеими сторонами и скрепляются печатями. Наличие факсимильной подписи допускается.

7.3. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Исполнителя и два для Заказчика.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ООО «Георгий»

Адрес: 141300, М.О., г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д. 7/45

ИНН 5042071235, КПП 504201001

р/с 40702810700330000577 в

филиале № 5033 Внешторгбанк Розничные услуги г. Сергиев Посад

к/с 30101810500000000813

БИК 044689813

Исполнитель: ООО ЧОП «Посад СБ»

Местонахождение:

М.О., г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.156/а

Банковские реквизиты:

ИНН 50420663851; КПП 504201001

р/с 40702810636041000127 в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Дубна

к/с 30101810700000000794

БИК 044689794

Тел./факс ______________________

Заказчик:

Директор

ООО «Георгий»

_____________________ И.И. Иванов

Исполнитель:

Генеральный директор

ООО ЧОП «Посад СБ»

_____________________ Ю.В. Гагарин

Приложение № 1

к договору № 2490/03

от «___» __________ 20__ г.

Местонахождение объектов

Заказчик:

Генеральный директор

ООО «Георгий»

_____________________ И.И. Иванов

Исполнитель:

Генеральный директор

ООО ЧОП «Посад СБ»

_____________________ Ю.В. Гагарин

на техническое обслуживание систем безопасности
(автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации)

г. _________________ » _____» ____________ 20 ___ г.

______________________________________________________________________________________________________________
наименование специализированной организации (предприятия)

Именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя _______________________________________________________
фамилия, имя, отчество

действующего на основании ______________________________________________________________________ с одной стороны,
устав, положение и т.п.

и ____________________________________________________________________________________________________________
наименование предприятия (организации)

именуемой в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя ____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Действующего на основании ______________________________________ с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
устав, положение и т.п.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание систем безопасности на объектах Заказчика
согласно прилагаемого перечня (Приложение №1).

1.2. Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ по настоящему Договору, оставаясь ответственным
за их действия перед Заказчиком.

Техническое обслуживание и ремонт систем безопасности проводится с целью поддержания работоспособного состояния установок
в процессе всего срока эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контроля технического состояния и устранения
характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО.

1.4.Проведение планового технического обслуживания и регламентных работ производится по графику Исполнителя, согласованному
с Заказчиком.

2. Порядок сдачи и приемки работ

2.1. Работоспособность установки (установок) после проведения ТО проверяется Заказчиком, после чего стороны подписывают
Акт приемки выполненных работ.

3. Стоимость работ и порядок расчета

3.1. Ежемесячная расчетная стоимость технического обслуживания по настоящему договору определяется сторонами в сумме

В том числе НДС 18% __________ руб.

3.2. Оплата стоимости работ по настоящему договору на техническое обслуживание производится на основании выставленного Исполнителем счета,
подписанных сторонами счета-фактуры и Акта приемки выполненных работ, в течении 10 банковских дней со дня подписания Акта приемки
путем перечисления безналичных средств на счет Исполнителя.
3.3. Датой платежа считается дата принятия банком к исполнению платежного поручения Заказчика, о чем свидетельствует штамп банка на платежном поручении.
3.4. При невыполнении п. 3.2. Исполнитель имеет право прекратить техническое обслуживание системы до погашения задолженности.
3.5. Капитальный или внеплановый ремонт, дополнительное проектирование, монтаж и наладка новых технических средств
производится Исполнителем за отдельную плату, по согласованной сторонами смете.
3.5. Корректировка размера оплаты по настоящему договору производится сторонами только в связи с инфляцией или при изменении
нормативной базы ценообразующих показателей, а также при увеличении общего количества обслуживаемых объектов охраны.
3.6. В случае возникновения отказа в работе установки по вине заказчика расходы по восстановлению работоспособности установки
оплачиваются заказчиком дополнительно.
3.7. Стоимость израсходованных в процессе обслуживания запасных частей оплачивается Заказчиком дополнительно с учетом
транспортно-заготовительных расходов Исполнителя.

4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. Права Исполнителя

4.1.1. Прекратить работы по техническому обслуживанию в случае невыполнения Заказчиком условий настоящего договора.
4.1.2. Переносить по согласованию с Заказчиком сроки выполнения работ в случае возникновения объективной необходимости.

4.2. Обязанности Исполнителя

4.2.1. Контроль технического состояния технических средств, установленных на объекте, и обеспечение бесперебойной работы
систем безопасности в соответствии с настоящим договором.
4.2.2. Проверка соответствия технических средств, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;
4.2.3. Анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых технических средств и их надежности при эксплуатации,
выявление и устранение причин ложных срабатываний систем безопасности;
4.2.4. Проведение плановых работ по техническому обслуживанию в объеме и сроки согласно технического регламента.
4.2.5. Проводить ТО аттестованным персоналом соответствующей квалификации в присутствии Заказчика.
4.2.6. Обеспечивать своих работников, осуществляющих техническое обслуживание, необходимой контрольной аппаратурой, инструментом,
запасными частями и комплектующими изделиями.
Проводить для указанных работников обучение, инструктажи и контроль за соблюдением Правил техники безопасности.
4.2.7. Прибытие по вызову «Заказчика» в течение ___________________ часов, без учета выходных и праздничных дней, в случае возникновение неисправности.
Устранение неисправностей установок системы (текущий ремонт) по вызову «Заказчика» осуществляется в технически возможный короткий срок.
— при выявлении неисправностей гарантийного оборудования по вине «Заказчика» ремонт или замена производится за счет «Заказчика»,
— замена вышедшего из строя не гарантийного, а также выработавшего установленные сроки эксплуатации оборудования (при невозможности или нецелесообразности проведения ремонта) производится за счет «Заказчика».
4.2.8. Производить внеплановый ремонт, ликвидацию последствий воздействия на технические средства неблагоприятных климатических, производственных и иных условий,
а также монтаж и наладку систем безопасности в согласованные Заказчиком сроки при несанкционированном повреждении технических средств
или уничтожении основного оборудования по отдельно согласованной смете.
4.2.9. В согласованные сроки производить в рамках настоящего договора проектирование, монтаж и наладку новых систем безопасности на объектах Заказчика
при получении от него технического задания.
4.2.10. Определение предельного состояния установок, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной,
путем проведения освидетельствования;
4.2.11. Соблюдать при проведении работ внутриобъектовый режим, правила ТБ и пожарной безопасности, действующие на объекте Заказчика.
4.2.12. Оказание технической помощи «Заказчику» в вопросах эксплуатации системы (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации,
выдачу технических рекомендаций по улучшению работы системы и т. д.);

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Права Заказчика

5.1.1. Проверять фактический объем и качество работ, выполняемых Исполнителем.
5.1.2. Переносить по согласованию с Исполнителем сроки выполнения работ.

5.2. Обязанности Заказчика

5.2.1. Приказом руководителя объекта назначаются ответственные лица за соблюдение правил эксплуатации системы.
Обо всех изменениях списка руководителей и ответственных лиц своевременно сообщать «Исполнителю».
5.2.2. Осуществлять эксплуатацию установок в соответствии с объектовой инструкцией и правилами технического содержания и установок систем безопасности.
5.2.3. Принимать меры по своевременному ремонту сети электропитания, к которой подключена система и дополнительное оборудование.
5.2.4. В процессе эксплуатации системы не допускать ее повреждений вследствие небрежного обращения.
5.2.5. Своевременно ставить в известность Исполнителя о всех неполадках в работе системы для принятия
необходимых мер по ее восстановлению и не допускать посторонних лиц к осмотру и ремонту неработающих
технических средств.
5.2.6. Не производить ремонт систем безопасности своими силами без ведома Исполнителя.
5.2.7. Принимать необходимые меры к сохранности оборудования систем безопасности в процессе его эксплуатации
или проведении ремонта помещений на охраняемых объектах.
5.2.8.Сообщать Исполнителю за 15 дней до проведения следующих мероприятий:
— капитального или текущего ремонта, а также переоборудования помещения, вследствие которых может быть нарушена работоспособность системы;
— изменения на объекте профиля или режима работы, появления новых мест хранения ценностей.
— мероприятий, вследствие которых могут потребоваться изменения тактики применения системы.
В случае выхода из строя или неисправности систем безопасности в результате повреждения по указанным причинам
стороны составляют дефектный акт (ведомость), восстановление работоспособности оборудования производится Исполнителем за счет средств Заказчика.
5.2.9. Осуществлять приемку выполненных работ, подтверждая их выполнение подписью в Акте приемки.
5.2.10. Обеспечить Исполнителю условия для выполнения работ техническому обслуживанию (свободный доступ к системе).
5.2.11. В случае необходимости инструктировать Исполнителя по правилам ТБ и пожарной безопасности, действующим на объекте.
5.2.12. Создавать Исполнителю необходимые условия для хранения ЗИПа, инструмента, приспособлений и обеспечивать
их сохранность. Обеспечить свободный доступ к средствам ОПС во время проведения планового технического обслуживания
или их ремонта специалистами Исполнителя, средствами работы на высоте и средствами индивидуальной защиты.
5.2.13. Представлять Исполнителю необходимую документацию.
5.2.14. Своевременно производить оплату по настоящему договору.

6. Срок действия договора и юридические адреса сторон

6.1. Настоящий Договор заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
При отсутствии с обеих сторон заявлений о расторжении настоящего Договора, последний считается пролонгированным на неограниченный срок.
6.2. Расторжение договора или изменение его условий оформляется в виде двухсторонних приложений к нему, заверенных обеими сторонами.
6.3. Все вопросы, не оговоренные в настоящем договоре Стороны разрешают, руководствуясь действующим Законодательством РФ.
6.4. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, другой — у Исполнителя.

6.5. Юридические адреса сторон

Реквизиты Заказчика ________________________________________________________________________________________

Реквизиты Исполнителя ______________________________________________________________________________________

6.6. В случае изменения юридических адресов или банковских реквизитов одна сторона извещает письменно другую сторону в пятидневный срок.

Приложения:

1) Перечень объектов охраны
2) График проведения работ по техническому обслуживанию
3) Паспорт на установки
4) Перечень технических средств, входящих в установку и подлежащих техническому обслуживанию;

М.П. Заказчика М.П. Исполнителя

____________________________ _____________________________
подпись, инициалы, фамилия подпись, инициалы, фамилия
» ___» ________________ 20 __ г. » ___» _________________ 20__ г.

Особые условия к договору № от » ___» ________________ г. на ТОиР установок

1. Настоящие особые условия являются неотъемлемой частью Договора.

М.П. Исполнителя М.П. Заказчика

» ___» __________________ 20 __ г. » ___» ________________ 20 __ г.

______________________________ _____________________________
Ф.И.О., подпись Ф.И.О., подпись

К ДОГОВОРУ №

от «____» ____________ г.

Паспорт
автоматических установок пожаротушения, дымоудаления и охранно-пожарной сигнализации

1. Общие сведения

Наименование предприятия (организации) Заказчика, реквизиты ________________________

_______________________________________________________________________________

Таблица 1

2. Состав установки

Таблица 2

Номер установки

Состав установки

Количество

Год выпуска

Условия технического обслуживания

Количество извещателей (оросителей),

установленных на высоте:

от 5 до 8 м

от 8 до 15 м

свыше 15 м

Средства подъема на высоту

(подъемно-транспортные средства)

по электробезопасности:

Дата сведения:

Скачать:
1. Государственный контракт на техническое обслуживание средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации – Пожалуйста или для доступа к этому контенту

г. __________ "___"________ ____ г. ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", (наименование или Ф.И.О.) в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.) на основании ____________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) и __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", (наименование или Ф.И.О.) в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.) на основании ____________________________________________________, с другой (Устава, положения, доверенности или лицензии) стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги Исполнителя.

1.2. Перечень подлежащих техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации (далее - "сигнализация"):

1.2.1. _______________________________________________________________. (наименование, характеристики, адрес, место нахождения)

1.2.2. _______________________________________________________________.

1.2.3. _______________________________________________________________.

1.3. Исполнитель при оказании услуг руководствуется:

СНиП 21-01-97. "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 N 18-7).

ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:89). "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию".

ГОСТ Р 50777-95 (МЭК 60839-2-6:1990). "Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 6. Пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели для закрытых помещений и открытых площадок".

Статьей 10 ГОСТ Р 53704-2009. "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования" (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1140-ст).

Подпунктами Г. 3 и Г. 4 Приложения "Г" к ГОСТ Р 53704-2009.

Статьей 9 ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 N 256).

Пунктами 5.15 - 5.17 ГОСТ Р 53195.3-2009. "Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам" (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 13.08.2009 N 293-ст).

Разд. 5 "ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" (утверждены Приказом Госкомархитектуры СССР от 12.07.1989 N 125).

(Для предприятий химической промышленности - Разд. 18 "ВНЭ 5-79. Ведомственные строительные нормы. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности" (утверждены Минхимпромом СССР 25.07.1979).)

1.4. Исполнитель _______________________ (обязуется оказать услуги лично/ вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Осуществлять техническое обслуживание сигнализации с периодичностью _____ раз в _______________.

2.1.2. Обслуживание сигнализации, указанной в п. _____, проводится в соответствии с разд. _____ проекта (или паспорта).

2.1.3. В случае поступления от Заказчика запроса о внеплановом техническом обслуживании сигнализации уведомить Заказчика о получении запроса не позднее _______________ с момента его получения (при условии, что запрос был направлен по факсу) и приступить к выполнению запроса не позднее _______________ с момента его получения.

2.1.4. В срок _______________ с момента окончания выполнения работ, предусмотренных пп. 2.1.1 настоящего Договора, представить Заказчику оригиналы следующих документов: счета, счета-фактуры, акта выполненных работ.

2.1.5. Представлять Заказчику ежемесячно не позднее _______________ акты оказанных услуг.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _______________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Исполнителю задание Заказчика (Приложение N 1) и в тот же срок предоставить Исполнителю: помещения: _________________________, рабочие места в количестве _____, оснащенные: _________________________, в том числе инструменты: _________________________, оргтехнику: _________________________, средства связи: _________________________.

2.2.2. Обеспечить сотрудников Исполнителя: _________________________.

2.2.3. Оплатить работы и услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ Исполнителя по ремонту сигнализации составляет _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС - 18%.

3.2. Стоимость услуг Исполнителя по техническому обслуживанию сигнализации составляет _____ (__________) рублей в месяц.

3.3. Порядок оплаты работ/услуг: _____________________________.

3.4. Сроки оплаты работ/услуг: _______________________________.

3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.6. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Заказчиком обязанности оплатить установленную настоящим Договором стоимость работ и/или услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере _____ (__________) рублей за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ/оказания услуг Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _____ (__________) рублей за каждый день просрочки.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

5.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор на рассмотрение в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6. СРОКИ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия настоящего Договора - с момента его подписания Сторонами до "___"________ ____ г.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _______________ до даты предполагаемого расторжения.

6.4. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за _____ (__________) дней до окончания срока действия, настоящий Договор считается продленным на следующий срок на тех же условиях.

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

6.6. Сроки оказания услуг определены в Перечне оказываемых услуг (Приложение N 5).

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

7.2.1. Задание Заказчика (Приложение N 1).

7.2.2. Перечень сотрудников Исполнителя (Приложение N 2).

7.2.3. Акт выполненных работ (Приложение N 3).

7.2.4. Акт оказанных услуг (Приложение N 4).

7.2.5. Перечень оказываемых услуг (Приложение N 5).

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

Исполнитель: ___________________________________________________

________________________________________________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель: ___________________________________ _______________________________ М.П. М.П.

Г. Москва «___»_________ 201_ г.

Открытое акционерное общество «_______________________» (сокращенное наименование - ОАО «______________»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «__________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
1.1. По настоящему Подрядчик обязуется в установленный договором на монтаж срок провести работы по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации в помещении по адресу: г. Москва, ул. ________________, д. __, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Срок выполнения работ составляет __ (_________________) рабочих дней с момента поступления авансового платежа Заказчика на расчетный счет Исполнителя при условии строительной готовности объекта.
1.3. Подрядчик предоставляет Заказчику копию лицензии ГУ ГПС МЧС РФ на монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим договором строительного подряда работы надлежащего качества, в соответствии с требованиями технических норм и правил и со сметой, определяющей цену работ.
2.2. Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Подрядчик.
2.3. Сторона, которая предоставила материалы и оборудование, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ.
2.4. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.5. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.6. Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора на монтаж либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
2.7. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора подряда на выполнение монтажных работ. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора на монтаж, и приобретенных материалов и оборудования с передачей данных материалов и оборудования в собственность Заказчика.
2.8. Подрядчик приступает к выполнению работ по договору строительного подряда при условии строительной готовности объекта.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта договора на монтаж.
3.2. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
3.5. Гарантийный срок на результат работ по договору строительного подряда на выполнение монтажных работ устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с момента оформления акта сдачи-приемки работ. В период гарантийного срока в случае обнаружения недостатков Подрядчик устраняет их за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии Заказчика.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, а именно ___________ (___________________________тысяч) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% - __________ (__________________ тысяч _______________) рублей __ копеек.
4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% стоимости работ по договору подряда на выполнение монтажных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора на монтаж. Окончательный расчет в размере 50% стоимости работ по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику и подписания акта сдачи-приемки работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим Договором, или досрочно.
4.3. Форма оплаты - безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Продавца.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору подряда на выполнение монтажных работ Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае несвоевременной сдачи работ по договору на монтаж с Подрядчика взимается пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) от общей сметной стоимости работ по Договору в день, за каждый день просрочки.
5.3. При невыполнении Подрядчиком гарантийных обязательств в срок, установленный в Договоре, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от сметной стоимости работ по Договору, за каждый день задержки. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору подряда на выполнение монтажных работ.
5.4. В период гарантийного срока при невыполнении Подрядчиком своих обязательств Заказчик вправе устранить недостатки выполненных по Договору работ своими силами или с привлечением третьих лиц, а Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные при этом расходы.
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на монтаж по требованию Заказчика Подрядчик обязан оплатить единовременный штраф в размере 50% (пятидесяти процентов) от сметной стоимости работ по договору строительного подряда.

И т.д…

Весь типовой бланк и образец договора подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации доступен для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы документа.



 

Пожалуйста, поделитесь этим материалом в социальных сетях, если он оказался полезен!